工程项目内部承包合同范本模板
来源网站:卡耐基范文网
2021-01-06
工程项目内部承包合同范本模板
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
担保方: (以下简称丙方)
甲、乙、丙三方就乙方承包经营甲方承建的工程项目,丙方为乙方的承包经营提供不可撤销连带责任的保证担保事宜,经三方协商一致,订立以下条款,以资三方共同遵照履行。
第一章 总则
第一条甲方已于 年 月 日与 (以下简称“建设方”)签订 工程《建设工程施工合同》,为便于该工程施工,甲方特成立湖南_建筑工程有限公司项目经理部。
第二条甲方经公司内?a href='//www.xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽闭型侗辏庖曳揭园ぁ稀踩柿俊拿魇┕ぁピ荚鹑巍钅坑鞯某邪绞剑邪蟔建筑工程有限公司项目经理部。
第三条本合同签订并生效后,甲方委任乙方为湖南_建筑工程有限公司 项目经理部的负责人,乙方有权依照本合同的约定,自主经营该项目经理部。
第四条乙方确认,已完全了解和认可甲方与建设方签订的工程《建设工程施工合同》,并确保有能力履行甲方向建设方所应承担的各项权利和义务,承担该项目的全部经营风险。
第二章 承包内容
第五条 承包范围:甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》及补充协议等文件的所有责、权、利。
第六条 承包方式:包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。
第七条 承包期间:自本合同签订之日起至甲乙双方按本合同约定对本项目结算完毕之日止。
第八条承包费用:乙方按承包工程项目结算总价款的 %(其中承包费为 %;税金为 %)向甲方支付承包费。
第九条承包费的支付时间及方式:甲方在建设方支付的每笔工程款到账时,按本合同第八条的约定扣除承包费用。甲方在扣除承包费用后,向建设方出具建安发票。
第三章 承包管理
第十一条鉴于建设工程的特殊性,为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险,达到甲乙双方承包双赢的经营目的,甲方有权对乙方承包的工程项目进行管理,乙方有权在甲方的管理下自主经营。
第十二条 人员管理:
1、甲方负责委派公司的项目经理、财务员、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员、结算员到乙方项目经理部,协助甲方管理该工程项目的相关工作;
2、除项目经理、财务员以外,其他甲方负责委派的人员,乙方有权另行选择外聘有经验、有能力、有责任心的高素质人才作为项目经理部的相关管理人员,但乙方外聘的以上管理人员,需经甲方考核并备案后,方可聘任进行相关工作;
3、甲方委派的管理人员在乙方项目经理部工作期间的工资、劳保福利、工伤事故等费用,由乙方负责并承担;
4、乙方有权自主外聘项目经理部的其他管理人员,并自行承担所有费用。
第十三条 工程款及财务管理:
1、未经甲方的书面授权,乙方无权以任何形式直接从建设方支取工程款,该项目的所有工程款项,必须经甲方指定的银行账户流转,甲方发现乙方私自从建设方收取工程款项的,有权从建设方下一笔支付的工程款中扣回,并有权直接扣除或向乙方追究私自收取工程款金额的5%的违约金;
2、甲方有权对乙方使用工程款的情况进行监督、审查,乙方需在使用工程款的前三个工作日向甲方申报工程款使用计划,除乙方项目经理部的管理费用以外,甲方原则上需将工程款直接支付给收款人;
3、乙方每月28日前需向甲方书面申报工程款的回款计划、项目负债情况、项目负债的还款计划;
4、在甲乙双方就本合同最终结算完毕之前,建设方所支付的工程款必须专款专用,未经甲方书面同意,乙方无权将工程款挪用该工程项目以外的其他用途,否则,甲方有权从下一笔工程款中直接扣回,并有权直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金额的5%的违约金;
5、甲方需为乙方提供良好便捷的服务,在工程款到帐后且乙方申报工程款使用计划后,及时审查,并按照工程款支付的轻重缓急,原则上在三个工作日内支付给各收款单位;
6、乙方需建立、健全项目经理部的财务管理和制度,甲方委派的财务人员负责管理乙方的财务,该财务人员有权监督、审查乙方对工程款的使用计划、使用情况,以及该项目的资产负债情况。
第十四条 公章管理:
1、甲方负责向乙方提供项目经理部公章一枚,该公章经甲方备案后交由乙方使用,乙方承包的项目经理部对外所发生的生产、经营活动,需加盖甲方备案的公章确认后方可发生法律效力;
2、甲方提供的公章,由甲方委派的财务员进行管理,项目部合同及其他文件的盖章签署,需由公章管理人员审查、登记后方可进行;
3、未经甲方书面授权,乙方无权私自以项目经理部的名义刻制公章,否则,甲方有权追究乙方的法律责任,并要求乙方承担由此造成的损失。
第十五条 合同管理:
1、乙方需建立、健全合同管理制度,乙方以项目经理部的名义对外签订任何包括但不限于合同、承诺书、担保书等,均需交由甲方审核同意并备案后,方可签署。
不论甲方是否同意签署,由此所发生的任何经济、法律责任,均由乙方自行承担,给甲方造成损失的,乙方负责予以赔偿;
2、未经甲方书面同意,乙方无权以项目经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同、担保合同等与工程施工无关的书面协议。
第十六条 项目管理:
1、乙方需认真、负责的全面管理好该工程的所有施工工作,安全生产,依法、依规进行施工,维护和树立甲方的良好形象,甲方负责委派项目经理协助乙方负责管理该工程的具体施工工作;
2、乙方应及时、妥善处理施工现场以及项目经理部与他人发生的各类纠纷,尽量避免和减少各类损失的发生,并负责承担由此给甲方造成的损失;
3、乙方需严格按照甲方与建设方签订的施工合同的约定履行各项义务,行使各项权利,避免出现违约行为;
4、乙方应认真做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作,完善和弥补施工合同签约时所存在的对甲方的不利因素,争取创造最大的经济效益,避免出现亏损。
第四章 双方的权利和义务
第十七条 甲方的权利和义务:
1、为乙方的施工提供优质、高效、便捷的服务;
2、协助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通;
3、协助乙方处理质量事故和安全事故;
4、协助乙方组织项目的工程竣工验收;
5、为项目部及时传达和转发有关部门的文件和要求;
6、每月定期对乙方的工程进行质量、安全等方面进行指导、监督和检查;
7、甲方有权随时对乙方的施工进行有必要的监督管理,该管理包括但不限于工程款的流转、工程施工进度、工程款的支付情况、项目部的资产与负债情况、工程的文明与安全施工等;
8、甲方有权按本合同的其他约定对乙方进行专项管理。
第十八条 乙方的权利和义务:
1、维护甲方的公司形象和声誉,对其承包的工程的工期、工程质量、安全与文明施工等,均需达到建设方和相关管理部门的规定要求,对不符合要求的项目,必须及时予以整改,直至达到相关要求,且自行承担整改费用;
2、接受和配合甲方及建设方以及上级主管部门对工程进度、工程质量、安全与文明施工等的监督与检查;
3、承担《建筑法》及其他相关法律、法规的相关责任;
4、承担施工期间以及施工完成之后的各项工作,该工作包括但不限于工程竣工验收、工程的结算、工程的维修、工程所有债权债务、工程的安全事故等,并承担相应费用;
5、承担甲方与建设方为该工程项目签订的所有合同及其他文件的债、权、利;
6、承担本合同约定的相关专项权利和义务。
第五章 合同的解除
第十九条甲乙双方在本合同以下约定的条件成就后,任何一方均有权单方解除本合同。除此之外,除非甲乙双方协商一致解除本合同,任何一方均不得在本合同约定之外单方解除合同。
第二十条 甲方解除合同的条件:
1、乙方私自在甲方指定的工程款收款账户之外流转工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的;
2、乙方承包的工程给甲方造成两起以上诉讼、或者诉讼金额在壹佰万元以上,且乙方无力自行协商解决的;
3、乙方拖欠甲方承包费用超过三个月未支付的;
4、乙方承包施工的工程项目因安全事故、质量事故等原因,造成甲方上质量简报、停工整改、不良行为记录等两次以上的;
5、乙方因拖欠民工工资或其他欠款,出现投诉、影响甲方公司的正常运转或者被媒体曝光等不良影响达两次以上的;
6、乙方未按本合同的约定接受甲方的管理达两次以上的;
7、乙方将工程款挪作工程以外的用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上的;
8、乙方承包的工程项目的建设方、监理方或者其他职能部门书面提出解除乙方职务的文件,且经协商乙方确实不能承包经营该工程项目的;
9、乙方承包的工程项目有证据证明将要出现亏损的;
10、乙方主动提出或者其行为已证明其无力完成承包工程项目的;
11、乙方严重违反本合同或者甲方与建设方签订的合同、文件的;
12、乙方的施工行为严重违反我国《建筑法》等相关法律、法规的。
第二十一条 乙方解除合同的条件:
1、擅自与建设方签订除施工合同以外的补充合同或者其他有损乙方利息的书面文件的;
2、无正当理由扣除乙方除承包费(含税费)以外的工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的;
第二十二条 任何一方按本合同的约定提出解除本合同的,甲方均需成立工作组接管该工程项目,并确保工程的顺利进行。
第二十三条甲方在接管该工程项目后7个工作日内,应该派专人与乙方办理结算事务。如因乙方的原因造成甲方解除合同的,乙方仅有权收回对该承包工程的实际投入(应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),甲方在工程完工且工程结算款到账后14个工作日内返还给乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的,甲方应向乙方返还对该承包工程的实际投入(应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),并按返还金额的3%向乙方支付补偿金。
第六章 合同的结算
第二十四条乙方承包的工程结算总价款到甲方公司后,甲乙双方办理本合同的结算事务。乙方应根据该工程的资产负债情况向甲方提交结算报告,甲方应在14个工作日内审计完毕。甲方扣除乙方应缴纳的承包费、税费、应付款、赔偿金、违约金等费用后,余款在结算完毕后14个工作日内全额支付给乙方。
第七章 合同的担保
第二十五条本合同项下所发生的包括但不限于承包经营项目的亏损、承包费、税费、材料及民工工资等欠款、赔偿金、违约金、甲方实现债权的费用等,由丙方为乙方向甲方提供不可撤销的连带责任的保证担保。
第二十六条 丙方的担保期限为本合同签订之日起至本合同结算完毕满两年之日止。
第八章 其他约定
第二十七条乙方承包期间,其他第三方因该工程项目向甲方提起诉讼的,乙方应及时采取有效的措施解决争端。如乙方无力解决争端,造成法院冻结甲方银行账户(基本账户)、冻结甲方银行账户资金及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处置甲方资产的,乙方和丙方应在法院采取强制措施之日起三日内向甲方提供相等的资金作担保。乙方和丙方不能提供相等的资金作担保的,应按冻结、扣划资金额度或者处置资产价值的日千分之三,向甲方支付自法院采取强制措施之日起至乙方向甲方赔付之日止的赔偿金。甲方为诉讼所另行支出的全部费用由乙方承担。
第二十八条 甲乙丙三方在履行本合同期间发生纠纷,三方应先协商解决,协商不成,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第二十九条 本合同一式三份,三方各持一份,各方签字(盖章)后生效,并具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
丙方:
年月日:
《工程项目内部承包合同范本模板》出自:卡耐基范文网链接地址:http://m.gjknj.com/duwu/357255.html 转载请保留,谢谢!
- 上一篇:2021年对新员工的鼓励讲话
- 下一篇:建设工程施工承包合同模板
相关文章
推荐文章
- 2021年度党建工作思路要点
- 政协2021年工作安排计划
- 2021年班子成员民主生活会个人对照检查材料
- 2021年关于推进全面从严治党的思路要点
- 2021年领导干部民主生活会主持讲话稿
- 公司年会主持人开场白及主持词和流程
- 公司2021年年会流程与主持词
- 公司2021年会主持讲话稿
- 公司年会主持人年会主持词
- 2021年公司年会主持词与颁奖词
- 2020年科技局人才工作总结汇报
- 学校食堂负责人食堂管理工作总结
- 食堂厨师个人工作总结材料
- 食堂后勤管理组工作总结
- 食堂的管理工作总结材料
- 食堂领导个人工作总结
- 职工食堂工作总结汇报
- 学校食堂安全卫生工作总结
- 学校食堂主管个人工作总结
- 学校食堂工作总结报告
- 个人车辆抵押合同模板
- 车辆抵押合同模板
- 个人机动车辆抵押借款合同模板
- 劳务承包合同模板
- 建设工程施工承包合同模板
- 工程项目内部承包合同范本模板
- 2021年对新员工的鼓励讲话
- 领导对公司新员工的打气讲话
- 在新员工入职时的介绍公司讲话
- 领导在新员工会议上的讲话
- 领导在新员工入职时的讲话稿
- 老师个人学习师德师风总结
- 教师每学期师德工作总结报告
- 教师道德建设个人总结
- 个人学习师德师风总结报告
- 教师师德年度总结范文
- 2021年度人大工作“创优争先”表彰会上的发言
- 2021年领导班子民主生活会点评讲话
- 2021年民主生活会个人对照检查自我剖析报告
- 2021年领导班子民主生活个人对照检查汇报材料
- 2021年领导干部民主生活会个人对照检查报告
- 机关纪委年度工作述职报告
- 领导干部个人年度述“学、职、法、廉”情况报告
- 2021年全区党风廉政建设工作思路计划
- 2021年民主生活会个人检视剖析报告
- 2021年领导班子民主生活会个人对照检查剖析汇报
- 人事行政及管理工作总结
- 公司人事行政部年度工作总结
- 公司行政、人事、办公室工作总结报告
- 公司行政与人事部工作总结
- 人事部年终工作总结报告
- 人事工作总结报告大全
- 人事经理个人年终工作总结报告
- 机关党员领导干部民主生活会个人对照检查情况汇报
- 关于加强党的政治建设的意见的工作方案
- 2021年全县公安机关党风廉政建设和反腐败工作开展方案
- 全镇村党组织书记抓基层党建工作述职评议会主持讲话
- 2021年专题党课讲稿大全:党员干部立好“四德”
- 2021年关于推动抓基层党建工作的意见讲话
- 县委书记在县人大闭幕会上的讲话材料
推荐专题
- 公司2021年会主持讲话及流程表大全
- 食堂工作总结大全
- 个人车辆抵押合同模板大全
- 建设工程施工承包合同模板大全
- 公司领导对新员工的鼓励讲话
- 教师学习师德师风总结大全
- 2021年民主生活会个人对照检查发言大全
- 公司员工年度工作总结大全
- 施工员个人实习总结报告大全
- 财务部年度工作总结大全
- 干部教育培训工作总结大全
- 办公室年度工作总结报告大全
- 大学生毕业思想工作总结大全
- 大学生支教工作总结大全
- 公务员个人工作总结大全
- 党风廉政建设和反腐败工作工作总结及计划
- 班主任2021年工作计划大全
- 初中班主任工作总结大全
- 银行支行行长年度述职报告
- 2020年学生会部长述职报告
- 2020年药店工作总结大全
- 教师评职称个人述职报告
- 优秀团员个人总结大全
- 儿科医生2020年度工作总结
- 2020年检察院工作总结
- 2020年驻村干部工作总结
- 2020年个人工作总结报告
- 2020年度工作述职报告
- 关于乡镇消防安全整治工作的的讲话
- 乡镇安全培训工作会议上的讲话
- 2020年销售部门工作总结
- 2020年村党支部书记工作总结
- 2020年仓库管理员工作总结
- 2020年物流工作总结
- 2020年狱警工作总结
- 2020年社区居委会工作总结
- 2020年医生工作总结报告
- 2020年银行支行行长工作总结
- 2021年年会活动策划方案
- 2020年年终个人工作总结
- 2020年公司年终工作总结
- 2020年客服个人工作总结
- 2020年酒店前台员工工作总结
- 2020年动物检疫工作总结
- 2020年顶岗实习工作总结
- 2020年幼儿园读书活动总结
- 2020年领导班子述职述责述廉报告
- 2020年党组成员述职述责述廉报告
- 2020年党委书记党建工作述职报告
- 2020年酒店销售部工作总结
- 2020年厨房员工工作总结
- 2020年银行会计工作总结
- 2020年警察个人工作总结
- 2020年海关工作人员工作总结
- 2020年医生工作总结
- 2020年公司维稳工作总结范文
- 2020年师范生实习心得总结
- 2020年村委副主任工作总结
- 公安交警个人工作总结
- 幼儿园安全教育月教育活动方案