建设工程设计合同范本最新版_建设工程承包合同(最新3篇)
来源网站:卡耐基范文网
2023-05-18 15:45:33
建设工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。那么工程建设承包合同怎么写呢?需要注意什么?贴心为朋友们精心整理了3篇建设工程承包合同,如果能帮助到您,贴心将不胜荣幸。
建设工程承包合同 篇一
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着相互诚信、相互合作、互惠互利的原则,就甲方商品房土建工程承包给乙方达成如下协议,共同遵守执行。
一、工程项目地点:
该工程项目地点位于____市瓦窑西路二巷4号万福庄园。
二、建筑面积:
工程项目总建筑面积约30000平方米,建筑层数13层(含地下室两层)。
三、承包方式:
包工包料。
四、承包内容:
土建及水电(未含消防、基坑工程、地质处理、垫层、道路等)。
五、结算方式:
1、土建工程结算方式:按________年定额和____市定额站规定执行的现行工程量结算的标准结算出工程总造价,同时在结算出总造价的基础上,下浮2%;
2、水电工程按________年广西水电定额结算后下浮8%;
3、门、窗材料由甲方指定价格,双方确认结算(市场实价3%采购配套费税20%的采购配套管理费)不打入总结算之中;
4、外墙装修材料由甲方选定并指定价格,双方确认进行结算;
5、钢材按甲方指定的厂家、价格按市场同等价格。
六、工期:
本工程项目施工工期为500天(含节假日两天)交付给甲方使用。
七、发包条件:
1、合同签订之日起三个工作日内付给甲方伍拾万元执行保证金。
2、乙方支付500万元(含50万元执行保证金)给甲方作为该项目的前期费用及保证金。此款不计利息,支付时间为:从本合同签订之日起至________年____月____日,乙方支付到甲方帐户,如此款未按时到甲方帐户,此合同作废。乙方支付的伍拾万合同执行保证金不予退回给乙方,归甲方所有。乙方汇给甲方的本项目前期费用及保证金,待本工程主体00以上,建至六层时全部付清给乙方。
八、乙方支付给甲方的前期费用及保证金,甲方用甲方开发的本项目(万福庄园作担保)。
九、本项目甲方约在________年____月底交付乙方施工,特殊情况双方友好协调,开工时间顺延。
十、如果乙方交付给甲方的前期费用及保证金按规定的开工时间未能开工,在超过一个月后,甲方按3%的利息支付给乙方。
十一、当乙方完成00以上两层封顶,按工程量的80%付给乙方,以后的付款方式每完成3层工程量付80%给乙方,直到封顶。进入工程装修并完成装修付给装修工程的80%给乙方。之后的工程款,待整个工程完毕达到竣工验收并交付使用时付至工程总造价的90%给乙方,余款结算扣除3%保修金外,十个月内全部付清(保修金按国家有关规定执行)。
十二、甲方付给乙方的工程款,要由乙方提供该工程项目与民工签订的民工劳务输出合同费用,便于每次拨付工程款时按比例由乙方领取支付给民工,确保民工劳动费用。
十三、本合同只对合同乙方签订人负责。
十四、违约责任:
本合同签订之日起3个工作日内乙方付给甲方伍拾万元人民币作本合同的执行保证金。保证金到甲方帐户后,甲方不得以任何形式将本合同约定的工程项目另行发包给他人。但如果乙方未将本合同执行保证金3个工作日内付到甲方帐户,则视为乙方放弃本项目。本合同作废。
十五、本合同条款与施工合同有冲突的,以本合同条款为准。
十六、未尽事宜双方协商解决。
十七、本合同经甲、乙双方签字盖章生效。并一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建设工程承包合同 篇二
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定:结合工程具体情况,经双方充分协商达成如下协议。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包项目及主要工程量:
四、承包方式:包工包料。
五、开工时间:_______年_____月____日;
竣工时间:_______年_____月____日。
六、工程价款:____万元。
七、工程质量保证金:
合同签订后,乙方向甲方缴纳工程总投资的10%,即85.067万元作为质量保证金,待竣工验收一年后如数退还乙方。
工程差额保证金:
合同签订后,乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金,方可进行施工,待乙方进场30天后如数退还乙方。
八、工程付款办法:
合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场,甲方支付给乙方工程总价的10%即85.067万元作为进场款,正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的60%,工程竣工验收后,除按规定扣留工程总价10%即______万元,作为工程保修金(考验期一年)外剩余部分付给乙方,保修金待质量考验期满后付清给乙方。
九、设计资料提供:
合同签订后由甲方提供施工图纸二份;(包括配套说明和有关技术资料)。
十、施工中甲方职责:
1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。
2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。
3、________工程管理(集团)有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。
4、工程竣工后,指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。
5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。
6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误,甲方应赔偿乙方的误工损失,工期相应顺延。
十一、施工中乙方职责:
1、严格按设计图纸施工,重要工序及隐蔽工程完工后,需经甲方验证后方可进行下道工序施工。
2、在施工过程中,须接受甲方的质量管理监督,听从甲方的合理化建议。
3、施工所用各种建筑材料及设备等,须符合有关规范要求,并征得甲方认可,方能使用。
十二、材料供应办法:商品混凝土由甲方提供,其它材料乙方自行组织。
十三、工程质量:
1、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。
2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查,对不合格的部分有权提出返工要求,乙方必须服从。
十四、工程设计变更和增减:
施工如需进行设计变更和工程数量增减,必须经甲方同意,并将工程量的增减变化计入工程决算,增减量大影响和延误的工期相应顺延。
十五、竣工验收工程完工后,由乙方提出验收报告,施工总结和有关资料报请甲方组织验收。
十六、竣工决算:
竣工报告批准后,乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等,交由甲方审核,并配合甲方作好工程竣工资料整编,报请上级主管部门和审核部门审批,最后以审核部门审核为准。
十七、违约的索赔:
合同签字生效后,任何一方不履行合同,应付给对方违约金,违约金按预计工程总价的5%付给,计人民币_____万元,如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时,违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。
十八、工程施工安全:
乙方在施工过程中,应按有关规定,采取严格的安全防护措施,并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。
十九、纠纷解决:
承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。
二十、合同的生效与终止:
本合同双方签字盖章后即行生效,工程竣工资料交清,费用结算付清后,除有关保修条款仍然生效外,其余条款自行终止。
二十一、合同份数:
本合同一式____份,其中正本____份,甲方执___份,乙方执____份,具有同等效力。
甲方:
法定代表人:
_____年____月____日
乙方:
法定代表人:
_____年____月____日
建设工程承包合同 篇三
甲方:____________________________________
乙方:____________________________________
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和信用的原则,甲方同意将承包给乙方施工,经协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:___________________________
建筑面积:___________________________
合同价款:___________________________
开竣工日期:___________________________
承包范围:______________________________
二、管理费及税金提取:
1、甲方按工程价款竣工后据实调整。
2、定额管理费、交易费、安全保险、环保费、安全保证金、履约保证等一切费用由乙方交纳。
三、责任:
1、乙方应服从领导,思想上、行动上与甲方保持一致,遵守建设单位《工程项目管理办法》等一切规章制度,服从甲方的调度与安排。
2、本合同有效期内,乙方不得退出甲方管理,强行退出者,视其情节和经济损失状况,予以经济索赔,并承担相应合同法律责任。
3、乙方为工程承包责任人,对工程施工全过程负责,对建设单位签订的《建设工程承包合同》的履约全面负责。
4、应接受省市组织的质量、安全检查及达标活动,并服从甲方的统一组织安排。
5、为确保工程的顺利完成,甲方有权对质量、安全、进度等进行检查监督,并根据有关文件规定确定奖罚,乙方必须协助、服从检查,对甲方提出的建议立即改进。
四、质量:
1、乙方应健全质量管理制度和保证体系,认真履行职责,贯彻执行公司《关于加强工程质量管理的暂行规定》,质量等级必须达到“合格”标准。
2、在施工过程中,要严格执行强制性标准,精心施工,积极推广应用新技术、新材料、新工艺。
五、安全
1、乙方应认真执行公司《关于加强安全生产管理的暂行规定》,严格“一标、五规范”,确保安全生产无事故,强化现场管理,确保合格标准。
2、项目经理为项目安全生产工作第一责任人,对工程安全生产负责,施工过程中发生的一切工伤事故由项目部自行处理,费用由乙方承担,甲方不承担任何责任。
六、工期:
不能按合同工期竣工,建设单位给予的工期拖延处罚费用由乙方全部承担。
七、工程款:
1、乙方对该工程单独核算,自负盈亏,因工程所发生的一切经济往来,经济纠纷、债权债务,甲方不负任何责任,由乙方全部承担,因甲方自身原因给乙方造成经济损失的,由甲方负责和赔偿。
2、乙方不准拖欠工人工资和材料款,如果由于以上原因,引起诉讼,由乙方负责清偿债务并承担法律责任,甲方不承担任何责任。
3、工程款支付:
(1)施工人员与建筑机械进入施工现场,甲方应付工程款的_________ %,临时设施与生活费。
(2)完成本工程一层主体付工程造价的_________ %。
(3)工程竣工验收后,付工程造价的_________ %。
(4)剩余的质保金_________ %,本工程交于甲方使用,一月内清算。
(5)如甲方变更或不在本预算之内的工程量,另算。
八、保修:
1、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付业主使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
2、因维修、回访服务不到位出现问题造成损失和影响的,甲方将视具体情况扣除质保金。
九、违约:
1、甲、乙双方不履行本合同义务,则应承担违约责任,并赔偿造成的损失。
2、乙方如违反合同规定,致使建筑工程遭受严重的损失或情节严重的,将追究法律责任。
十、附则条款:
本合同一式三份,甲方、乙方、财务部各执一份,双方签字或盖章后生效,如本合同未能表达的条款,可加附则条款与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
《建设工程设计合同范本最新版_建设工程承包合同(最新3篇)》出自:卡耐基范文网链接地址:http://m.gjknj.com/special/62148.html 转载请保留,谢谢!
相关文章
- 论建设工程合同管理精选3篇
- 建设工程施工合同4篇
- 建设工程合同样本【最新5篇】
- 建设工程勘察设计合同(最新3篇)
- 建设工程的施工承包合同最新10篇
- 建设工程监理工作总结(优秀8篇)
- 建设工程施工合同(实用9篇)
- 建设工程施工合同范本精选10篇
- 建设工程施工合同优秀5篇
- 建设工程承包合同范本最新5篇
- 土方工程合同-建设工程合同【精选2篇】
- 建设工程施工合同(精选5篇)
- 建设工程施工合同【最新10篇】
- 建设工程施工包括哪些工程|建设工程施工合同
【通
- 【建设工程合同包括哪些合同?】建设工程合同(实用8篇
- 建设工程施工包括哪些工程_建设工程施工合同【优秀5篇
- 建设工程施工包括哪些工程_建设工程施工合同(示范文
- 【建设工程施工包括哪些工程】建设工程施工合同【通用
- 建设工程施工包括哪些工程|建设工程施工合同补充协议
- 建设工程设计合同范本最新版_建设工程承包合同(最新
推荐文章
- [优秀班干部申请书范文1000字]优秀班干部申请书范文【优秀10篇】
- 医疗机构设置申请书_医疗机构申请书【通用10篇】
- [寒假打工的心得体会]寒假打工心得体会通用4篇
- [公司年会邀请函内容]公司年会邀请函5篇2021【优秀6篇】
- 大学生个人简历word免费模板_大学生个人简历表格【优秀4篇】
- 婚礼流程策划方案_婚礼流程策划方案【精选3篇】
- [结婚邀请函范文简短]正式的结婚邀请函范文【最新10篇】
- [学校退休教师重阳节活动方案]学校重阳节活动方案优秀6篇
- 五一放假通告模板|五一放假通告(最新6篇)
- [敬老院送温暖活动方案]敬老院活动方案(优秀3篇)
- [国庆放假通知图片]国庆放假通知最新3篇
- [淘宝2022年度销售额排行榜]双11淘宝销售额排行榜榜单(通用8篇)
- 【六一儿童节服装】六一儿童节放假通知(8篇)
- 【暑假第十课答案】暑假十课答案【优秀8篇】
- html网页设计心得体会|网页设计的心得体会优秀9篇
- 居住证明怎么在网上申请|居住证明范本(10篇)
- 房地产营销策划方案_房地产营销策划方案【精选4篇】
- [公司薪酬制度方案]公司薪酬制度(完整版【通用4篇】
- 公文写作范文50篇_公文写作范文决议(最新9篇)
- 抗震救灾的事迹|抗震救灾事迹(优秀6篇)
- 住宿生申请书怎么写_住宿申请书精选5篇
- 【学雷锋纪念日ppt】学雷锋树新风心得体会【最新7篇】
- 护士节户外拓展活动方案_护士节活动方案【最新8篇】
- 【村委会临时用工协议书】临时用工协议书(最新2篇)
- [合作协议书最新范本]合作协议书【最新4篇】
- [劳动合同法]劳动合同法试题(附答案)专题(通用4篇)
- 租房合同样板电子版_最新电子版租房合同【最新6篇】
- 【家庭协议书范本】家庭协议书最新4篇
- 销售助理的工作内容及岗位职责|销售助理岗位职责8篇
- 委托加工合同模板|委托加工合同最新5篇
- [自查自纠报告范文8篇]自查自纠整改报告【优秀3篇】
- 初一新生自我介绍简短_初一新生的自我介绍优秀7篇
- 顶岗实习报告3000字|顶岗实习报告(优秀10篇)
- 学生会办公室上半年工作总结|办公室上半年工作总结最新5篇
- 学期计划中专|学期计划最新9篇
- [项目工作总结]项目工作总结(精彩8篇)
- 【实习生工资标准】实习生工作汇报【通用10篇】
- 小学一年级数学教学视频全集|小学一年级数学教学工作总结【精选10篇】
- [医疗卫生领域商业贿赂工作总结]治理商业贿赂工作总结【优秀6篇】
- 【自我介绍单招面试模板】自我介绍单招面试范文优秀6篇
- 个人委托书模板范文_个人委托书范文样本最新6篇
- [员工请假申请单]员工请假申请单(优秀5篇)
- 【民事起诉书的模板】民事起诉书【通用5篇】
- 公司元旦放假文案|公司元旦放假通知【优秀5篇】
- [小学生爱国主义教育主题班会教案]小学生爱国主义教育的主题班会【优秀3篇】
- 做销售的服务心得体会优秀范文_销售心得体会优秀3篇
- 【乡镇防汛救灾工作总结】防汛救灾个人工作总结最新8篇
- [小学庆祝六一儿童节活动方案]庆祝六一儿童节活动方案(通用3篇)
- 【元旦放假通知应用文】元旦放假通知【通用6篇】
- 文员毕业实践报告4000字|文员的实习报告(9篇)
- 【技术服务合同模板】技术服务合同最新4篇
- 【雷电将军乳液喂八重神子图】雷锋精神主题班会优秀7篇
- [工程项目合作协议合同范本]工程项目合作协议最新5篇
- 【2022年学校工作总结美篇】2022年中心学校工作总结5篇
- [调研方案一般怎么写]调研方案(最新3篇)
- 车位租赁合同协议书范本_车位租赁合同协议书最新4篇
- [设计合同简单版]设计合同最新3篇
- 实习期工作总结_实习生的工作总结优秀3篇
- 【合作框架协议书】框架协议书【最新6篇】
- 股权转让协议范本(通用版)|股权转让合同范本通用版通用3篇
推荐专题
- 端午节活动个人总结大全
- 试用期员工转正工作总结
- 乡镇基层干部个人工作总结大全
- 2021年信访工作总结大全
- 2021年安全生产主题演讲稿大全
- 护林员个人工作总结大全
- 森林防火工作总结大全
- 政法队伍教育整顿工作总结大全
- 政法队伍教育整顿顽瘴痼疾整治工作总结汇报大全
- 乡镇党委党代会换届工作报告大全
- 优秀党务工作者先进事迹材料大全
- 政法队伍教育整顿查纠整改环节工作总结汇报大全
- 2021年基层党支部工作计划大全
- 2021年下半年党风廉政工作计划大全
- 《红海行动》电影观后感心得体会大全
- 公司员工转正述职报告大全
- 单位职工退休申请书大全
- 2021年防溺水安全建议书大全
- 2021年国庆节促销活动方案大全
- 2021年中秋节活动方案大全
- 国家励志奖学金申请书大全
- 2021年中秋节促销活动方案大全
- 政法队伍教育整顿“顽瘴痼疾"自查自纠情况报告大全
- 政法队伍教育整顿专题民主生活会主持词大全
- 政法队伍教育整顿组织生活会党支部对照检查材料大全
- 政法队伍教育整顿专题民主生活会自我剖析材料大全
- 政法队伍教育整顿专题组织生活会对照检查材料大全
- 关于红色文化宣传主题演讲稿大全
- 优秀党务工作者个人事迹材料大全
- 话廉洁守初心专题研讨个人发言稿大全
- 我为群众服务工作心得体会大全
- 政法队伍教育整顿活动个人自我剖析材料大全
- 政法队伍教育整顿民主生活会个人自查报告大全
- 政法队伍教育整顿专题民主生活会对照检查材料大全
- 政法队伍专题教育整顿个人对照检查材料大全
- 政法干警教育整顿自查自纠对照检查材料大全
- 政法队伍教育整顿民主生活会上的讲话大全
- 政法队伍教育整顿组织生活会对照检查材料大全
- 政协干部培训班个人心得体会大全
- 2021年劳模表彰大会个人心得体会大全
- 2021年防灾减灾日活动总结大全
- 幼儿园防溺水教育活动总结大全
- 幼儿园防溺水安全教育教学方案大全
- 防溺水安全倡议书大全
- 退休教师退休会议上的讲话大全
- 2021年最新干部任职表态发言大全
- 开学典礼上的教师代表发言大全
- 政法队伍教育整顿个人自查报告大全
- 政法队伍教育整顿个人自我剖析大全
- 政法队伍教育整顿个人对照检查大全
- 巡视整改专题民主生活会个人对照检查发言大全
- 最新入党志愿书模板大全
- 医院党风廉政建设工作计划大全
- 入党介绍人的发言稿大全
- 在学校家长会上的发言大全
- 医院医生个人年终总结大全
- 口腔诊所年度工作总结大全
- 教师职业规划报告大全
- 牙科医生工作总结大全
- 政法队伍教育整顿民主生活会自我剖析材料大全