[防水保修协议]保修协议(最新5篇)
来源网站:卡耐基范文网
2023-07-17 23:10:44
现如今,男女老少都可能需要用到协议,协议具有法律效力,确立某种法律关系。写协议需要注意哪些问题呢?贴心的小编精心为您带来了5篇保修协议,希望能够给您提供一些帮助。
保修协议书 篇一
甲方:__________
乙方:__________
经甲乙双方协商,甲方委托乙方做防水工程有关事宜如 下:
一、屋面为阁楼,水沟、防水材料 SBS 由甲方供应,防水层 为单层。
二、屋面防水总面积约 5300 平米,造价平米/8 元,底油、 煤气由乙方自备。
三、付款方式:一栋已结账,必须结清。
四、轻包:不负责五年维修。
五、事故由乙方自行负责,与甲方无关。
甲方: __________乙方:__________
__________年__________ 月 __________日 __________年 __________月 __________日
保修协议书 篇二
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
一、保修设备附表:
代码设备名称品牌型号机身号码数量联系人:
电话:
传真:
邮编:
设备使用地址:
二、保修范围及服务方式:
1、免费进行操作指导,技术咨询;
2、修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障;
3、机器出现故障的应急维修:
4、定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于次,保证设备运作正常。
三、服务期限:从年月日至年月日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。
四、质量保证:乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。
五、以下情况不属乙方保修范围:
因电压不稳而造成的机件损坏:因不按正常规则使用而造成的机件损坏;机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等;甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。
六、收费标准:
1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用元;
2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费元。
七、违约责任:
乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。
甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。
八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由XX市仲裁委员会仲裁。
九、其他事项:
十、合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
委托代理人:
委托代理人:
地址:
地址:
签订日期:
签订地点:
保修协议书 篇三
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对 签定工程质量保修书。
一、工程竣工后回访制度
1、乙方所完成的工程,在通过有关部门竣工验收后,在质量保修期内,应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访,知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷,便于双方总结经验,在以后的工程施工中得以解决提高。
2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次,直至质量保修期届满。
3、回访对象为:甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。
二、工程质量保修范围和内容
1、乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷,及由于乙方维修造成业主的相关损失,均属于乙方保修责任范围,不属于甲方责任。
三、质量保修期
保修期限为 壹 年,实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。
四、质量保修金:本工程质量保修金按本工程结算总价的 %计取。
五、质量保修金的返还:质保期满 壹 且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。
六、质量保修责任
1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题,乙方应免费维修、更换;如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏,乙方负责有偿维修(只收取材料费,不收取人工费)。
2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件,换下的配件属于乙方的财产,更换上去的配件则成为甲方的财产。
3、在保修期内,一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修,发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
4、发生下列情况时,甲方可委托他人修理,因此产生的一切费用(包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失)由甲方直接从质量保修金内扣除,不足部分由乙方在5日内补足,并补足原有的质量保修金:
(1)乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复;
(2)乙方对同一部位经两次维修仍未修复的
5、质保期内如出现设备、材料更换情况,则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。
6、在保修期内,由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题,责任均由乙方承担。
7、若因乙方拖延,推诿而导致业主一切损失的,或因此造成甲方(或负责管理该项目的物业管理公司)经济损失和法律责任时,而相关质保金总额又不足以支付的,甲方(或负责管理该项目的物业管理公司)有权向乙方追索,直至向人民法院提起诉讼。
8、乙方每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净,并取得业主和甲方(或物业公司)的验收签字。
9、以上保修期保修回访记录,以及乙方是否履行保修责任,最终以业主和甲方(或物业公司)签字认可为准,若无业主和甲方(或物业公司)签字,甲方将拒付应付的保修金。
本工程质量保修书作为施工合同附件,与施工合同具有同等的法律效力,其有效期限至保修期满。
(甲方): (乙方)
法定代表人或委托代理人(签字): 法定代表人或委托代理人(签字):
联系电话:联系电话:
经办人(签字): 经办人(签字):
合同签订时间:
20xx年x月x日
保修协议书 篇四
一、保修设备附表:
代码设备名称品牌型号机身号码数量联系人:
电话:
传真:
邮编:
设备使用地址:
二、保修范围及服务方式:
1、免费进行操作指导,技术咨询;
2、修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障;
3、机器出现故障的应急维修:
4、定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于次,保证设备运作正常。
三、服务期限:从年月日至年月日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。
四、质量保证:乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。
五、以下情况不属乙方保修范围:
因电压不稳而造成的机件损坏:因不按正常规则使用而造成的机件损坏;机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等;甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。
六、收费标准:
1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用元;
2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费元。
七、违约责任:
乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。
甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。
八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由XX市仲裁委员会仲裁。
九、其他事项:
十、合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
签订日期:年月日
签订地点:
保修协议模板 篇五
保修协议发包人:重庆市X公司 (以下简称发包人)
承包人:重庆X公司 (以下简称承包人)
本保修协议是发包人与承包人签订的工程《建设工程施工合同》补充协议(以下简称主协议)的必要附件,是承包人履行保修责任的依据,本保修协议中的内容与主协议具有同等的法律效力,具体内容如下:一、保修范围承包人根据主协议约定完成的全部工程内容均属保修范围,包括承包人按主协议约定承担总包责任的工程内容也属保修范围。二、保修期限1.基础设施工程、地基基础工程和主体结构工程保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限;屋面防水工程、给排水管道、有防水要求的卫生间、厨房、地下室、房间和外墙面的防水、防渗漏,保修期为五年六个月;门窗、五金件的保修期为二年六个月;墙面、楼地面空鼓、开裂保修期为二年六个月;卫生洁具、电器插座、开关、室内外的电气管线、给排水管道、设备安装、小区道路、消防工程、装修工程、园林及绿化工程保修期为二年六个月;供热与供冷系统,保修期为二个采暖期、供冷期;植物成活质保期一年;除前述约定外,本工程范围内其他项目的保修期均为二年六个月。前述所指的保修期自工程竣工且取得竣工验收备案登记证并移交给发包人或发包人委2 托的物管公司之次日起开始计算;分期竣工移交的,保修期分别计算。2.在保修期内(含延长后的保修期)如发生属保修范围的保修事项,则发生保修的部位从发生保修事项之日起中止计算保修期,直至完成维修且验收合格之次日起保修期继续计算。发生属保修范围的保修事项后,发包人或发包人委托的单位根据约定直接进行处理的,仍适用前述中止计算保修期的约定。3. 本工程在竣工验收后或者工程移交使用后(不受质保期的限制),如发包人发现本工程中存在偷工减料或者所用材料、设备不符合合同约定要求或者不能满足设计要求的或者承包人使用的材料、设备属以假充真、以次充好、以不合格冒充合格产品的,承包人应负责返工、更换、重作,该部分工程内容的保修期从返工、更换、重作并经验收合格之次日起按本条1款规定的保修期限重新计算;承包人未进行返工、更换、重作或者返工、更换、重作后验收不合格的,该部分工程内容不受保修期限的限制,承包人除无条件履行保修责任外,造成业主索赔和其他损失的,承包人还应赔偿由此产生的损失。
《[防水保修协议]保修协议(最新5篇)》出自:卡耐基范文网链接地址:http://m.gjknj.com/special/73268.html 转载请保留,谢谢!
相关文章
- 保修协议书最新4篇
- 保修协议书(9篇)
- 保修协议书(9篇)
- 保修协议书(9篇)
- 保修合同书(最新7篇)
- 保修协议书(最新7篇)
- 保修协议模板【通用9篇】
- 【工程质量保修协议书范本】工程质量保修协议书最新7
- [装修保修合同]保修合同3篇
- 【保修合同怎么写】保修服务合同(优秀5篇)
- 保修协议书范本简单|保修协议书(通用3篇)
- 【保修协议书范本简单】保修协议书(最新4篇)
- [防水保修协议]保修协议(最新5篇)
- 商铺租赁协议书【通用8篇】
- 村委会土地承包合同协议【最新8篇】
- 双方协议书【优秀7篇】
- 标准自愿离婚协议书【最新8篇】
- 简单的房屋托管协议书(通用8篇)
- 土地转让协议书【最新10篇】
- 代理协议书最新5篇
推荐文章
- 员工表现好的评语|员工评语通用5篇
- 雨雪天气幼儿园提前放学通知|幼儿园雨雪天气停课的通知优秀6篇
- 小学学校运动会视频|小学运动会通讯稿优秀3篇
- [小班安全教育课教案及反思]小班安全教育方案【优秀6篇】
- 【大学奖学金申请书范文1500字】大学奖学金申请书优秀9篇
- 教育子女的家风家训|教育子女心得体会【6篇】
- [学校封闭式管理方案]封闭式管理方案(最新4篇)
- [幼儿园地震应急预案]地震应急预案(优秀4篇)
- 军训心得体会一天一篇|军训心得体会【通用9篇】
- [单位介绍信图片]单位介绍信优秀7篇
- [幼儿园运动会活动方案]幼儿园运动会方案【4篇】
- 个人原因离职申请书简短范文(10篇)|个人离职申请书范文简短优秀6篇
- [工作失误检讨书自我反省]工作失误检讨书【优秀10篇】
- 【申请离校申请书怎么写】离校申请书8篇
- [优秀员工评定标准方案]优秀员工评选方案【优秀5篇】
- 母亲节养老院活动策划|母亲节活动策划(最新8篇)
- 护士节活动策划主题_护士节活动策划(精选7篇)
- 端午节放假通知2023年怎么写|端午节放假通知(最新5篇)
- [优秀班级主要事迹400字]优秀班级主要事迹精选9篇
- 实习自我鉴定100字_学生实习自我鉴定(通用8篇)
- 【电子商务专业毕业论文范文模板】电子商务专业毕业论文范文优秀篇(优秀9篇)
- 【证明书样本】证明书(最新10篇)
- 【白酒旅游活动促销方案】白酒的活动促销方案(优秀10篇)
- [法制宣传活动方案]法制宣传活动方案【3篇】
- 法治走进校园征文通用范文_法律法治征文【通用7篇】
- 【小学生学雷锋】小学生学雷锋活动总结【优秀7篇】
- [放假通知美篇]放假通知7篇
- 社会实践报告3000字社会实践报告|社会实践报告优秀5篇
- [外校交流活动策划书]高校交流活动策划书优秀9篇
- [新入职员工岗前培训]新员工入职培训心得【优秀5篇】
- 通用三方协议模板_三方协议(通用10篇)
- [毕业了三方协议还有用吗]毕业三方协议【通用10篇】
- 【如何申请犯罪记录档案封存】行贿犯罪档案查询申请函(精选3篇)
- 食堂承包协议书格式范文_食堂承包合同(最新4篇)
- 建筑材料采购合同范本免费_建筑材料采购合同范本[1最新10篇
- 银行委托书模板_银行委托书【最新4篇】
- 【合作协议书最新范本】合作协议书(最新6篇)
- 工程承包合同简单版样本|工程承包合同【通用6篇】
- 技术服务合同通用版_技术服务合同通用5篇
- [上海租房合同模板免费下载]上海租房合同【最新3篇】
- 雇佣保姆的合同|雇佣保姆合同【通用9篇】
- [商铺转让什么平台最好]商铺转让合同(最新3篇)
- 【雇佣保姆合同协议书范本】雇佣保姆合同【最新4篇】
- 生产车间工作总结_生产车间工作总结【优秀10篇】
- 销售行业面试自我介绍|销售人面试自我介绍(最新9篇)
- 【2023年民警个人工作总结】2023年个人工作总结通用版(最新3篇)
- 物流工作总结怎么写|物流工作总结【优秀6篇】
- 员工个人工作总结|员工个人年终总结【最新4篇】
- 【初中英语教研工作总结】初中英语教研组工作总结(精彩5篇)
- [车辆转让合同协议书电子版]车辆转让合同协议书电子范本(通用6篇)
- 个人授权委托书最新范本_授权委托书最新7篇
- 地皮转让协议书_地皮转让协议书最新6篇
- 房贷计算器|房 屋 租 赁 合 同(通用10篇)
- 【加班申请表】加班申请表【精选10篇】
- [门面房租赁合同标准版范文]门面房租赁合同(2篇)
- 法院起诉离婚起诉书模板_法院离婚的起诉书通用4篇
- [车库买卖合同协议书]车库买卖合同最新9篇
- 最新房屋租赁合同书免费下载_房屋租赁合同书【最新7篇】
- 【解除劳动合同如何赔偿】解除劳动合同【精选6篇】
- [商铺租赁合同标准版]商铺租赁合同实用5篇
推荐专题
- 端午节活动个人总结大全
- 试用期员工转正工作总结
- 乡镇基层干部个人工作总结大全
- 2021年信访工作总结大全
- 2021年安全生产主题演讲稿大全
- 护林员个人工作总结大全
- 森林防火工作总结大全
- 政法队伍教育整顿工作总结大全
- 政法队伍教育整顿顽瘴痼疾整治工作总结汇报大全
- 乡镇党委党代会换届工作报告大全
- 优秀党务工作者先进事迹材料大全
- 政法队伍教育整顿查纠整改环节工作总结汇报大全
- 2021年基层党支部工作计划大全
- 2021年下半年党风廉政工作计划大全
- 《红海行动》电影观后感心得体会大全
- 公司员工转正述职报告大全
- 单位职工退休申请书大全
- 2021年防溺水安全建议书大全
- 2021年国庆节促销活动方案大全
- 2021年中秋节活动方案大全
- 国家励志奖学金申请书大全
- 2021年中秋节促销活动方案大全
- 政法队伍教育整顿“顽瘴痼疾"自查自纠情况报告大全
- 政法队伍教育整顿专题民主生活会主持词大全
- 政法队伍教育整顿组织生活会党支部对照检查材料大全
- 政法队伍教育整顿专题民主生活会自我剖析材料大全
- 政法队伍教育整顿专题组织生活会对照检查材料大全
- 关于红色文化宣传主题演讲稿大全
- 优秀党务工作者个人事迹材料大全
- 话廉洁守初心专题研讨个人发言稿大全
- 我为群众服务工作心得体会大全
- 政法队伍教育整顿活动个人自我剖析材料大全
- 政法队伍教育整顿民主生活会个人自查报告大全
- 政法队伍教育整顿专题民主生活会对照检查材料大全
- 政法队伍专题教育整顿个人对照检查材料大全
- 政法干警教育整顿自查自纠对照检查材料大全
- 政法队伍教育整顿民主生活会上的讲话大全
- 政法队伍教育整顿组织生活会对照检查材料大全
- 政协干部培训班个人心得体会大全
- 2021年劳模表彰大会个人心得体会大全
- 2021年防灾减灾日活动总结大全
- 幼儿园防溺水教育活动总结大全
- 幼儿园防溺水安全教育教学方案大全
- 防溺水安全倡议书大全
- 退休教师退休会议上的讲话大全
- 2021年最新干部任职表态发言大全
- 开学典礼上的教师代表发言大全
- 政法队伍教育整顿个人自查报告大全
- 政法队伍教育整顿个人自我剖析大全
- 政法队伍教育整顿个人对照检查大全
- 巡视整改专题民主生活会个人对照检查发言大全
- 最新入党志愿书模板大全
- 医院党风廉政建设工作计划大全
- 入党介绍人的发言稿大全
- 在学校家长会上的发言大全
- 医院医生个人年终总结大全
- 口腔诊所年度工作总结大全
- 教师职业规划报告大全
- 牙科医生工作总结大全
- 政法队伍教育整顿民主生活会自我剖析材料大全